wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Data orzeczenia: 20 marca 2014
Data publikacji: 10 kwietnia 2014 Poziom podobieństwa: 59% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, dzieło -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, uznanie kary za rażąco, wykończenie robót, przypadek odstąpienia, dzieło, wynagrodzenie umowne, dochodzona kara umowna, skuteczność odstąpienia od umowy, żądanie zapłaty kary umownej, ukończenie dzieła, prawo do odstąpienia, umowa strony, uprawnienie do odstąpienia, skuteczne odstąpienie, skuteczność oświadczenia, miarkowanie kary umownej, umowa prawa
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 13 marca 2017
Data publikacji: 20 kwietnia 2017 Poziom podobieństwa: 58% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, reprezentant powódki, naliczenie kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, oświadczenie o odstąpienia, pozwany, etap, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, zadanie, pozwolenie na budowę, miarkowanie kary umownej, cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu, zarzut potrącenia, kara umowna za odstąpienie, koncepcja architektoniczna, projekt zamienny, wynagrodzenie, reprezentant powódki, treść porozumienia, inwestycja, zakres prac, naliczenie kary umownej, budynek
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 20 marca 2017
Data publikacji: 27 marca 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 57% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, pozwany, świadczenie stałe, stała obsługa prawna, postępowanie uproszczone, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, uprawnienie do odstąpienia, nienależyte wykonanie, prawo odstąpienia od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwana kara umowna, nałożenie kary umownej, umowa w dniach, niewypłacone wynagrodzenie, oświadczenie o odstąpienia, świadczenie pieniężne, wypadek odstąpienia
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016
Data publikacji: 29 maja 2020 Poziom podobieństwa: 57% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, dzieło -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, dzieło, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 23 maja 2016
Data publikacji: 13 września 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 57% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, naliczenie kary umownej, pozwany, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, kompletność dokumentacji, naliczenie kary umownej, dokumentacja projektowa, inżynier kontraktu, pozwany, umowa z przyczyn niezależnych, sprawdzenie, oświadczenie o odstąpienia, ubezpieczyciel, gwarancja ubezpieczeniowa, komplet dokumentacji, skuteczne odstąpienie od umowy, nadzór inwestorski, przesłanka naliczenia kary umownej, usługi inżyniera, obowiązkiem inżyniera, warunek dla powstania, uprawnienie do naliczenia kary, powstanie roszczenia
Zobacz» |
zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 marca 2018
Data publikacji: 5 czerwca 2018 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, reprezentant powódki, oświadczenie woli -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, prawo autorskie, centrum, projekt zamienny, treść porozumienia, kara umowna za odstąpienie, zadanie, wypadek odstąpienia od umowy, reprezentant powódki, oświadczenie woli, wykonanie projektów, dalsza praca projektowa, nowa umowa, potrącenie, przywrócenie terminów, termin do wniesienia sprzeciwu, dodatkowy termin, wynagrodzenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 13 listopada 2015
Data publikacji: 2 grudnia 2015 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, kara umowna, pozwany, łącząca strona -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, kara umowna, potrącenie, opóźnienie, pierwszy etap, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, konsorcjum, etap inwestycji, inspektor nadzoru, dokumentacja projektowa, wypadek odstąpienia od umowy, termin zakończenia, budowa, zobowiązanie w następstwie, następstwo odstąpienia od umowy, robota budowlana, projekt, realizacja prac, łącząca strona
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Data orzeczenia: 21 listopada 2012
Data publikacji: 12 stycznia 2013 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćodstąpienie od umowy, naliczenie kary umownej, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
odstąpienie od umowy, skuteczne odstąpienie od umowy, umowa sprzedaży węgla brunatnego, naliczenie kary umownej, pozwany, brak skutecznego odstąpienia, odpowiedni dodatkowy termin, zwłoka, rygor odstąpienia od umowy, wypadek odstąpienia od umowy, wykonanie zobowiązania z umowy, kara umowna w związku, nienależyte wykonanie umowy, żądanie zapłaty kary umownej, kara umowna na wypadek, podstawa do domagania, cena, sprzedany towar, nienależyte wykonanie zobowiązania, płatność
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 28 maja 2013
Data publikacji: 19 lipca 2013 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, naliczenie kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin
Zobacz» |
zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 13 kwietnia 2015
Data publikacji: 22 maja 2015 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, usta, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, teza z uzasadnienia wyroku, centra handlowa, pozwany, zarządca przymusowy, umowa najmu, wybudowanie centrum, odstąpienie przez powódkę, opóźnienie w wydaniu lokalu, usta, zarzut miarkowania kary umownej, oświadczenie o odstąpienia, zapłata kary umowna, dłużnik, przypadek opóźnienia, bezskuteczność umowy, akcesoryjny charakter kary, przekazanie lokalu, odstąpienie z winy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Białymstoku
Data orzeczenia: 7 listopada 2014
Data publikacji: 18 grudnia 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie woli -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, dalsza praca, pozwany, zgoda na rozpoczęcie, umowa z dniem, rozmowa telefoniczna, wartość umowy, realizacja przedmiotu umowy, dodatkowy termin, wykonanie zobowiązania, wypadek odstąpienia od umowy, podzielność świadczenia, oświadczenie woli, miarkowanie kary, wysokość kary umowna, zmniejszenie kary umownej, upadłość, syndyk, komenda
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 28 listopada 2018
Data publikacji: 3 grudnia 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, plac budowy, oświadczenie o odstąpienia, zlecenie, pisemna wersja, protokół negocjacji, brak podpisu, brak frontu robót, wino powoda, zeznanie świadków strony, kara umowna za odstąpienie, potrącenie, nienależyte wykonanie, termin realizacji, pełnomocnictwo, podpis strony, protokół finansowy, wykazanie zawinienia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Kielcach
Data orzeczenia: 20 marca 2018
Data publikacji: 17 lipca 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćterminal, odstąpienie od umowy, pozwany, rozwiązanie umowy, naliczenie kary umownej -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
terminal, karta, termin zapłaty, twierdzenie powoda o okolicznościach, odstąpienie od umowy, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, strona kontraktu, równowaga kontraktowa, weksel in blanco, nienależyte wykonanie zobowiązania, wyrok w sprawie, faktura, rozwiązanie umowy, wypadek odstąpienia od umowy, umowa w trybie natychmiastowym, naliczenie kary umownej, dokument księgowy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, pozwany weksel
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 14 czerwca 2016
Data publikacji: 29 października 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, system -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik, realizacja systemu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 21 stycznia 2015
Data publikacji: 24 września 2020 Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie, projekt, element umowy o świadczenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 4 października 2013
Data publikacji: 7 lipca 2014
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek, dłużnik
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 14 lutego 2018
Data publikacji: 30 września 2020 Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie o odstąpienia -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 18 lutego 2014
Data publikacji: 30 czerwca 2014 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie
Data orzeczenia: 30 lipca 2020
Data publikacji: 26 stycznia 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, oświadczenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, oświadczenie, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet
Zobacz» |