Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 886/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2017-06-20

I ACa 309/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 września 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, inwestor, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, opóźnienie, robota budowlana, termin, przedmiot umowy, zapłata, nota
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, wierzytelność, inwestor, przedłużenie terminu wykonania robót, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, opóźnienie, okno, robota budowlana, termin, przedmiot umowy, dłużnik, prezes zarządu powódki, aneks, zapłata, zapłata kary umowna, termin wykonania robót budowlanych, inspektor nadzoru, aneksowanie umowy, nota
Zobacz»

IX GC 219/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 17 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, robota budowlana, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, zapłata, projekt
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna, robota budowlana, opóźnienie, wykonanie przedmiotu umowy, generalny wykonawca, umowa o roboty budowlane, protokół rozprawy, przedawnienie, budowa, protokół odbioru, wierzytelność powodów, zapłata, projekt, ramienia generalnego, przedmiot umowy z opóźnieniem, pozwolenie na zajęcie pasa, ustawa o terminach
Zobacz»

VI GC 47/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 kwietnia 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

potrącenie, kara umowna, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wierzytelność, nota, montaż
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • potrącenie, kara umowna, nagranie rozprawy, wykonanie przedmiotu umowy, pozwany, wierzytelność, faktura, nota obciążeniowa, umowa strony, nota, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, fasada, montaż, inwestycja, protokół odbioru, wejście do budynków, drzwi, umowa o roboty, budowa biurowca, zawarcie umowy pisemnej
Zobacz»

VIII Ga 98/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 20 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wymagalność, nota księgowa, wzajemna wierzytelność, koszty budowy, faktura, zarzut potrącenia, wykonanie dzieła, odbiór końcowy, kompensata, umowa, obciążenie powodów, pismo, złożenie oświadczenia o potrąceniu, dach, umorzenie wierzytelności
Zobacz»

VIII Ga 36/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 20 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, wierzytelność, wykonanie przedmiotu umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota, pozwany, nota obciążeniowa, odbiór końcowy, zewnętrzna instalacja, wierzytelność, gotowość odbioru, zatwierdzony protokół odbioru robót, kara umowna za zwłokę, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, fakt potrącenia, budowa, faktura, zgłoszenie gotowości, certyfikat, ściśle określona sekwencja, zwłoka w wykonaniu przedmiotu
Zobacz»

I AGa 99/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 26 czerwca 2018

Data publikacji: 5 września 2018

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, nota, wykonanie przedmiotu umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • tor, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, odbiór końcowy, pozwany, nota, przedstawiciel instytutu, powodu kara, eksploatacja, praca i robota, opinia instytutów, ruch pociągu, wierzytelność powodów, realizacja robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, wykonanie przedmiotu umowy, instytut naukowy, godzina zamknięcia, peron
Zobacz»

IX GC 3123/12

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 10 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, inwestor, wierzytelność, robota budowlana, pozwany, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, zarzut potrącenia, plaża, inwestor, wierzytelność, robota budowlana, pozwany, podwykonawca, opóźnienie powoda, potrącenie kwot, umowa o roboty budowlane, niecka basenowa, umowa, inwestycja, sprzeciw, faktura, wysokość kary, okładzina
Zobacz»

VIII Ga 179/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2014

Data publikacji: 21 maja 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, mebel, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, wykonanie przedmiotu umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, mebel, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, użytkownik, protokół odbioru, wykonanie przedmiotu umowy, wymagalność, blat biurka, odbiór przedmiotu, data wykonania przedmiotu umowy, podpisanie protokółów, wada, montaż mebli, dodatkowe zamówienie, zwłoka, blenda, klawiatura, wynagrodzenie umowne
Zobacz»

V GC 569/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 12 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, umowa, zakończenie pracy, usterka, opóźnienie, nota
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, umowa, dniowe opóźnienie, remont drogi, zakończenie pracy, usterka, opóźnienie, nota, faktura, odbiór robót, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, końcowy odbiór, termin zakończenia prac, droga leśna, umowa o roboty dodatkowe, wynagrodzenie przewidziane w umowie, wierzytelność powódki
Zobacz»

I ACa 773/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, nota księgowa, oświadczenie o potrąceniu, inwestor, pozwany, robota budowlana, przedmiot umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, faktura, odbiór robót, pozwana gmina, nota księgowa, oświadczenie o potrąceniu, inwestor, niedoróbka, niezasadne uchylanie, pozwany, odbiór przedmiotu umowy, robota budowlana, przedmiot umowy, przedmiot umowy o roboty, odbiór końcowy, obowiązek odbioru, część nieuiszczonej opłaty sądowa, jakość wykonanych robót, roku komisji
Zobacz»

I ACa 531/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 18 października 2013

Data publikacji: 16 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, pozwany, nota księgowa, opóźnienie, oświadczenie o potrąceniu, projekt
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, krycie, blacha, pozwany, wierzytelność z wierzytelnością powoda, zastosowanie kary umownej, przedmiotowa nota, nota księgowa, spółka komandytowo-akcyjna, opóźnienie, termin dostawy, skuteczne potrącenie, projekt wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, projekt, dokonanie potrącenia, dostawa materiałów, kompensata, dowód z korespondencji elektronicznej
Zobacz»

VIII Ga 285/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 16 maja 2016

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, termin, zarzut potrącenia, inwestor, opóźnienie, nota, wykonanie umowy, przedmiot umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zeznanie reprezentanta, termin wykonania umowy, termin, zarzut potrącenia, termin realizacji, harmonogram realizacji prac, wstępny harmonogram, inwestor, termin wykonania prac, opóźnienie, nota, wykonanie umowy, przedmiot umowy, faktura, dłużnik, forma pisemna
Zobacz»

I C 1239/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Data orzeczenia: 3 września 2014

Data publikacji: 29 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, oświadczenie o potrąceniu, nota księgowa, pozwany, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, aneks, oświadczenie o potrąceniu, zmiana technologii, oświadczenie woli o potrąceniu, protokół odbioru, nota księgowa, pozwany, zarzut potrącenia, opad, złożenie oświadczenia o potrąceniu, kompensacja, dach, wyjaśnienie biegłe, woli w warszawie, kwota kary umowna, zmieniona technologia, wina za powstałe opóźnienie, żądanie oddalenia powództwa, odbiór robót
Zobacz»

I ACa 971/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2014

Data publikacji: 24 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, nota, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, pozwany, umowa, zarzut potrącenia, opóźnienie
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, nota obciążeniowa, nota, naliczona kara umowna, nakaz zapłaty, oświadczenie o potrąceniu, żużel, wierzytelność, oświadczenie woli, syndyk masy upadłości, podwykonawca, pozwany, wykonanie roboty, rozpoczęta robota, umowa, zarzut potrącenia, wynagrodzenie ryczałtowe, zwłoka, odcinek, opóźnienie
Zobacz»

V ACa 763/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 8 grudnia 2015

Data publikacji: 21 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata, nota księgowa, kara umowna, zarzut potrącenia, robota budowlana, inwestor
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zapłata, nota księgowa, kara umowna, zapłata w postępowaniu nakazowym, zarzut potrącenia, zarzut od nakazów zapłaty, robota budowlana, oświadczenie dłużnika o uznaniu, potrącenie wierzytelności, zarzut sformułowany w punktach, nakaz zapłaty w postępowaniu, budynek mieszkalny wielorodzinny, pisemne oświadczenie dłużników, inwestor, wezwanie dłużnika do zapłaty, spełnienie świadczenia, wydanie nakazu zapłaty
Zobacz»

XXIII Ga 1881/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 lutego 2017

Data publikacji: 20 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, robota budowlana, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, umowa
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, robota budowlana, kara umowna, wierzytelność, pozwany, usterka, komisja inwentaryzacyjna, elewacja, termin zgodny, odbiór robót, działanie komisji, wada, sprzeciw od nakazu zapłaty, wierzytelność powodów, zlecona robota budowlana, umowa, protokół odbioru, warszawa w warszawie, wypłata wynagrodzenia
Zobacz»

I ACa 950/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2014

Data publikacji: 20 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, inwestor, pozwany
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, usterka, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, inwestor, pozwany, wymagalność, klimatyzacja, choroba pełnomocnika, roszczenie wynikające z zobowiązania, tajemnica handlowa, substytucja, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poufność, usuwanie usterki, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, bezusterkowy protokół odbiorów, usunięcie wady, kara umowna za naruszenie, zobowiązanie bezterminowe
Zobacz»

V ACa 605/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 stycznia 2014

Data publikacji: 26 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, termin, wykonanie umowy, nota księgowa, inwestor
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, kara umowna z umowy, zwłoka, przedawnienie, termin, umowa strony, wykonanie umowy, dzieło, nota księgowa, przedwczesność, termin wykonania umowy, okres rękojmi, wynagrodzenie, roszczenie, inwestor, etap, naruszenie przez sąd
Zobacz»

V AGa 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 września 2018

Data publikacji: 10 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, pozwany, opóźnienie, zakończenie pracy, przedmiot umowy
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, wierzytelność, koszt wykonania zastępczego, przyłącze gazowe, pozwany, opóźnienie, umocowanie, brak perspektywy, etap, dokumentacja, naliczenie kary umownej, należność za wykonanie, zwłoka, zakończenie pracy, powstałe opóźnienie, odbiór prac, przedmiot umowy, wykonanie roboty, numer faktury
Zobacz»

I ACa 688/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 10 lipca 2013

Data publikacji: 16 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, wierzytelność, nota księgowa, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, zarzut potrącenia
  • Wspólne odwołania prawne
  • Powiązana tematyka
    • potrącenie
  • Ważne frazy
    • kara umowna, wierzytelność, nota księgowa, zarząd dróg wojewódzkich, oświadczenie o potrąceniu, sporna wierzytelność, pozwany, strona powodowa, województwo, inwestycja, zakończenie roboty, termin realizacji, zarzut potrącenia, zapłata kary umowna, zarzut wygaśnięcia, protokół odbioru, odbiór końcowy, samorząd, wierzytelność wzajemna, procesowy zarzut
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Migała
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Mróz,  Ryszard Sarnowicz ,  Tomasz Pałdyna
Data wytworzenia informacji: