Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, nienależyte wykonanie, moduł, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik

kara umowna

kara umowna, umowa, usługa pralnicza, dzieło, brak ustanowienia, umowa o dzieło, gwarancja ubezpieczeniowa, bielizna, przesłanka miarkowania, pozwany, interes wierzyciela, pranie, świadczenie usługi, przedawnienie, zabezpieczenie, możliwość miarkowania kary umownej, umowa o świadczenie usługi, redukcja, nota księgowa, zapłata kary umowna

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, dzieło, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, prawo odstąpienia, opóźnienie, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, umowne prawo, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie

kara umowna

kara umowna, inwentaryzacja geodezyjna, przedmiot umowy, miarkowanie kary umownej, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, wierzyciel, wykonanie przedmiotu, odbiór przedmiotu umowy, pozwany, sieć wodociągowa, zwłoka, zapłata kary umowna, robota budowlana, dzieło, gotowość do odbioru robót, rażące wygórowanie, odbiór budowy, dokumentacja

kara umowna

kara umowna, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, dzieło, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia, umowa strony

kara umowna

kara umowna, dzieło, opóźnienie, koncepcja projektowa, opóźnienie w wykonaniu dzieła, wersja robocza, miarkowanie kary umownej, wspólnota mieszkaniowa, ukończenie dzieła, nadbudowa i rozbudowa, uzgodnienie projektu, rozbudowa kamienicy, uzyskanie warunków technicznych, wierzyciel, opracowanie, umowa, warunek techniczny przyłączenia, zapłata kary umowna, opóźnienie powódki, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, kara umowna za opóźnienie, odstąpienie od umowy, ustęp, opóźnienie w usunięciu, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie w wykonaniu przedmiotu, rekonesans, pozwany, praca saperska, oczyszczenie terenu, niewypał, przedmiot wybuchowy, usunięcie uchybień, niewybuch, opad, miarkowanie kary, saper, skala przedsięwzięcia

kara umowna

kara umowna, opóźnienie, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody

kara umowna

kara umowna, projekt, opóźnienie, etap prac, dzieło, rejestr zabytków, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, etap umowy, odsetka, trzeci etap, wynagrodzenie brutto, dostosowanie obiektu, kurtyna, dokumentacja projektowa, przekroczenie terminów, podstawa naliczenia kary umownej, protokół odbioru dokumentacji, wada

kara umowna

kara umowna, strona powodowa, zgłoszenie robót do odbioru, zwłoka, termin zgłoszenia, zmniejszenie kary umownej, przedmiot umowy do odbioru, zmiarkowanie kary umownej, pozwany, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, wynagrodzenie brutto, zakończenie roboty, końcowa robota, nienależyte wykonanie, wada, rażące wygórowanie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie przedmiotu umowy, umowa w terminach

kara umowna

kara umowna, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie, projekt, świadczenie usługi

kara umowna

kara umowna, zapłata kary umowna, organizacja ruchu, opóźnienie, przedmiot umowy, droga powiatowa, wydanie projektu, dzień opóźnienia, dzieło, realizacja przedmiotu umowy, przedmiot zamówienia, komplet projektów, pozwany, powiat, ciąg drogi, oddanie przedmiotu, termin, przekazanie kompletu, trudność w realizacji, opiniowanie projektów

kara umowna

kara umowna, ważny powód, badanie profilaktyczne, wartość umowy, wypowiedzenie, pakiet podstawowy, pozwany, ministerstwo finansów, odstąpienie od umowy, kontrakt, oferta, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, wysokość zastrzeżonej kary, maksymalna wartość, prawo odstąpienia, wysokość kary umowna, służba celna, przedwczesne zakończenie

kara umowna

wizualizacja, kara umowna, dzieło, zmiana koncepcji, mail, oddanie dzieła, mebel, pozwany, miarkowanie kary umownej, zestaw meblowy, projekt, opóźnienie, przedmiot umowy, kolor, wykonanie dzieła, białe tło, ocena rażącego wygórowania, dłużnik, zapłata kary umowna, wygórowanie kary

kara umowna

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana, odbiór końcowy

kara umowna

kara umowna, szatnia, pozwany uniwersytet, odstąpienie od umowy, szatniarz, pracownik powódki, pozwany, wpływ alkoholu, zastrzeżona kara umowna, umowa z dniem, przedmiotowa umowa, należyte wykonanie, wartość brutto, przedstawiciel powódki, powódkę kary, miarkowanie kary umownej, przyczyna odstąpienia, wysokość kary umowna, zmiarkowanie kary umownej, nietrzeźwość

kara umowna

kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania

kara umowna

kara umowna, badanie konserwatorskie, dzieło, parafia, pozwany, dokumentacja, inwestor, umowa, plebania, protokół przekazania, narada koordynacyjna, wartość dzieła, dzień zwłoki, wykonanie umowy, zezwolenie na wykonywanie, wykonywanie badania, zezwolenie na prowadzenie, kara umowna należna, wierzytelność, ostatnia część