Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie

kara umowna

kara umowna, generalny wykonawca, umowa, spółka, robota budowlana, inwestor, niezbędna infrastruktura, inwestycja, pełnomocnictwo, pozwany, umowa o generalne wykonawstwo, opóźnienie, przedmiot umowy, przekazanie terenu budowy, galanteria, projekt wykonawczy, nieterminowe zakończenie prac, budynek magazynowy, nieterminowe wykonanie, pozwana spółka

kara umowna

kara umowna, umowa, konsument, pozwany, umowa przedwstępna, lokal, inwestycja, etap inwestycji, zapłata kary umowna, zapłata kary, podpisanie umowy, zwłoka, postanowienie umowne, warunek kredytowania, usunięcie zapisów, cena brutto, kredyt, strona, opóźnienie w zawarciu umowy, równowartość odsetek ustawowych

kara umowna, inwestycja, gmina, zakład utylizacji odpadów, zapłata kary umowna, zapłata kary, pozwany, nieruchomość, przychodnia, utylizacja odpadów niebezpiecznych, plan, wójt, wybudowanie, kompleks, teren, obiekt, budowa, osiedle mieszkaniowe, potrzeba mieszkańców, planowana inwestycja

kara umowna

kara umowna, fontanna, inwestycja, miarkowanie kary umownej, wykonanie roboty, opóźnienie, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, znaczna część, podwykonawca, zakończenie roboty, pozwany, umowa podstawowa, termin zakończenia, wartość, umowa, harmonogram, rażące wygórowanie, park, robota dodatkowa

kara umowna, pozycja dominująca, umowa, inwestycja, pozwany, umowa o przyłączenie, próba negocjacji, nieuzasadnione korzyści, nadużywanie pozycji, odstąpienie od umowy, ciepło, uciążliwy warunek umowy, termin wykonania zobowiązania, sieć cieplna, prawo odstąpienia, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, przedsiębiorca, negocjacja umowy, dostawca, rozpoczęcie robót

kara umowna, umowa, zapis, umowa o współpracy, cena, odstąpienie od umowy, pozwany, klient, zleceniobiorca, lokal mieszkalny, zysk, powierzchnia użytkowa lokalu, koncepcja inwestycji, zleceniodawca, inwestycja, wysokość kary umowna, umowa o świadczenie usługi, sprzedaż lokali, zastrzeżenie kary umownej, poznanie

kara umowna, zapłata kary umowna, zapłata kary, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, miarkowanie kary, szkoda, raport, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, zobowiązanie, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kara umowna, inwestycja, wymiana gruntów, opad deszczu, realizacja inwestycji, nawierzchnia, zadanie inwestycyjne, pozwany, trudny warunek atmosferyczny, budowa boiska wielofunkcyjnego, wykonawca inwestycji, ukończenie zadania, wykonanie obiektów, plac budowy, miarkowanie kary umownej, dniowe opóźnienie, przedmiot zamówienia, obniżenie kary, rozwój kultury fizycznej, boisko sportowe

kara umowna, inwestor, umowa, pozwany, prawo zamówień publicznych, zmiarkowanie kary umownej, podwykonawca, ustawa prawa, nawierzchnia, opóźnienie, przesłanka miarkowania kary umownej, zwłoka, dziennik budowy, sprzyjający warunek pogodowy, pozew z zasadami współżycia, plac budowy, praca, ryzyko obciążenia, inwestycja, kierownik budowy

kara umowna, miarkowanie kary umownej, inwestycja, inwestor, przesłanka miarkowania, redukcja kary umownej, opóźnienie wykonawcy, rażące wygórowanie kary umownej, wierzyciel, dłużnik, dzień opóźnienia, pozwany, wysokość kary umowna, termomodernizacja szkół, ciężar uchybienia, przetarg, wykonanie zobowiązania, jednostka publiczna, wynagrodzenie powodów, dalsza redukcja

kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, usterka, umowa, nawierzchnia, reprezentant powoda, pracownik powoda, inwestycja, przedmiot umowy, dziennik budowy, gmina, prawo zamówień publicznych, opóźnienie, protokół, kierownik budowy, inwestor, pozwana kara umowna, kalkulacja, plac

kara umowna, nowy wykonawca, pozwany, umowa, dach, schody, zaliczka, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, zobowiązanie, inwestycja, miarkowanie kary umownej, etap, budynek, zawarcie aneksów, podwykonawca, plac budowy, ściana działowa, znaczna część, opóźnienie

kara umowna, opóźnienie, zwłoka w realizacji robót, umowa, termin realizacji, robota dodatkowa, będący przedmiot umowy, naliczanie kary umownej, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wykonanie zobowiązania, inwestycja, realizacja inwestycji, zakończenie roboty, odbiór końcowy, umowny termin, kanalizacja, wykonanie roboty, przebudowa sieci elektroenergetyczna, odbiór robót

kara umowna, umowa sprzedaży, pełnomocnictwo, odsetka ustawowa za opóźnienie, umocowanie, śródmieście w łodzi, nieruchomość przy ulicy, praca remontowa na nieruchomości, wykonanie prac remontowych, kapitalizacja, domniemanie, dłużnik, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, zobowiązanie, skapitalizowana odsetka, lokal, warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości, żądanie miarkowania, aga

kara umowna, straż graniczna, inwestor, raport, protokół z narady, obowiązek inwestora zastępczego, umowa, inwestycja, budowa, cotygodniowa narada, narada koordynacyjna, kontrola na terenie, planowany odbiór, odbiór robót, pozwany, zwłoka w dostarczaniu, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie umowne, załącznik, wysokość kary umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, prawo odstąpienia, opóźnienie, zobowiązanie, wykonanie zobowiązania, spółka komandytowa, pozwany, miarkowanie kary, oda, spółka, zapłata kary, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie, komendant wojewódzki policji, mebel, naliczenie kary umownej

kara umowna, kontrakt, pozwany, świadectwo przejęcia, warunek gruntowy, inwestycja, wóda, wysoki poziom wody gruntowej, budowa, przejęcie robót, dzień zwłoki, program naprawczy, wstrzymanie pracy, warunek kontraktowy, sieć kanalizacyjna, problem z finansowaniem inwestycji, kwestia problemów, inżynier, naliczenie kary umownej, zawiadomienie o zakończeniu

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze

kara umowna, miarkowanie kary umownej, inwestycja, pozwany, opóźnienie, gwarancja bankowa, termin zakończenia, wykonanie zobowiązania, ponadnormatywny opad, rażące wygórowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu, odpad, droga i plac, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie całości robót, wygórowanie kary umownej, umowa, pozwolenie na budowę, szkoda, wykonywanie robót

kara umowna, wykonawca zastępczy, inwestor, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy