Portal Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie

kara umowna

opóźnienie, wykonanie zobowiązania, spółka komandytowa, pozwany, oda, komplementariusz, zwłoka, zapłata kary umowna, komendant wojewódzki policji, naliczenie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, realizacja zamówienia, dostawa mebli, miarkowanie kary umownej, termin, równoczesne dochodzenie, umowne prawo odstąpienia, kara umowna za odstąpienie, wypadek odstąpienia od umowy, stan zwłoki

kara umowna

kara umowna, wykonanie zobowiązania, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, protokół inwentaryzacji, wada, miarkowanie kary umownej, prawo do odstąpienia, wykonanie pracy, zwłoka, potrącenie, opóźnienie, następstwo odstąpienia od umowy, prawo odstąpienia, domniemanie faktyczne, wypadek odstąpienia od umowy, usterka, szkoda, zobowiązanie w następstwie, kara umowna na wypadek

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, obiekt, zadanie inwestycyjne, projekt, wykonanie zobowiązania, pozwany, sieć zewnętrzna, prawo odstąpienia, nienależyte wykonanie zobowiązania, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność, strona powodowa, faktura, zwłoka, dokumentacja, gwarancja, robota dodatkowa, opóźnienie, brykiet

kara umowna

kara umowna, wykonanie zobowiązania, dochodzenie kary umownej, opóźnienie, wypadek odstąpienia od umowy, pracę niewykonaną, nienależyte wykonanie zobowiązania, następstwo odstąpienia od umowy, kara umowna na wypadek, budowa, etap robót, harmonogram, pozwany, hurtownia budowlana, zwłoka, jednoczesne dochodzenie, miarkowanie kary umownej, zapłata kary, robota budowlana, materiały budowlane

kara umowna

kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, wykonanie zobowiązania, czynsz, kara umowna na wypadek, najemca, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony

kara umowna

kara umowna, powodu wzajemnego, odstąpienie od umowy, pozwany, pozew wzajemny, odbiór prac, powództwo główne, powództwo wzajemne, wykonawstwo zastępcze, wykonawca zastępczy, budowa, zwłoka, umowa strony, przedmiotowa budowa, wynagrodzenie umowne, umowa o roboty budowlane, dzień opóźnienia, inwentaryzacja sprzętu, termin, dzień doręczenia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, oprogramowanie, moduł, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, system, odpowiedzialność, instytut, przedmiot umowy, niepowodzenie, wykonanie umowy, powództwo wzajemne, realizacja umowy, projekt techniczny, spółka, zapłata kary, czynnik, dłużnik

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, wartość umowy, oświadczenie o odstąpienia, podstawa odstąpienia, powodowa gmina, wysokość kary umowna, bezpośrednia zapłata, zapłata podwykonawcy, miarkowanie kary umownej, częściowe wykonanie, umowa o roboty budowlane, rada budowy, suma większa, oświadczenie podwykonawcy, należność, nota obciążeniowa, pracownik powoda, oświadczenie powodów

kara umowna

prokuratura okręgowa w szczecinie, pandemia, odstąpienie od umowy, spółka komandytowa, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, zapłata kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie umowy, rok budżetowy, dłużnik, środek budżetowy, wierzyciel, zwłoka, dostawa mebli, realizacja umowy, umowa dostawy, odsetka w wysokości odsetek, strona wykonawcy, nota księgowa

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zastępca szefów, oświadczenie o odstąpienia, krzesło, pozwany, osoba funkcyjna, fotel, część dostawy, złożenie oświadczenia o odstąpieniu, opóźnienie, część kary umownej, umocowanie, wykonanie części umowy, część wynagrodzenia, oświadczenie o potrąceniu, ciągłość działania, zrealizowana część, miarkowanie kary umownej, wierzytelność

kara umowna

odstąpienie od umowy, pozwany, płatność, dzień odstąpienia od umowy, odsetka od nieterminowych wpłat, zaległa faktura, opóźnienie w zapłacie faktur, wprowadzenie na plac budowy, przyczyna odstąpienia, poprzednia umowa, naliczona kara umowna, budowa, dłużnik, oddalenie roszczenia o zapłatę, żądanie miarkowania kary umownej, przedmiot porozumienia, zapłata kary umowna, zaległe odsetki, wniosek o miarkowanie kary, zwrot kaucji gwarancyjnej

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, zaliczka na poczet wynagrodzenia, dowód wypłaty, pozwany, oświadczenie o odstąpienia, wynagrodzenie umowne, pierwsza umowa, nota obciążeniowa, elewacja, skucie tynków, zapłata kary, umowa pisemna, klinkier, spóźnione twierdzenie i dowód, podatek, wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie dzieła, przedmiot odbioru, wypadek odstąpienia

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, gmina, budowa, pozwany, dach sali, harmonogram, kserokopia pisma powoda, gwarancja ubezpieczeniowa, publiczne gimnazjum, należyte wykonanie kontraktu, oświadczenie o odstąpienia, prace budowlane, miarkowanie kary umownej, opóźnienie, wykonanie zobowiązania, budowa sali gimnastyczna, ekspektatywa wierzytelności, inspektor nadzoru inwestorskiego, dziennik budowy

kara umowna

zapłata kary umowna, odstąpienie od umowy, część umowy, miarkowanie kary umownej, pozwany, wykonanie umowy, kara umowna za opóźnienie, dysponowanie działkami, prawo autorskie, umowa strony, naliczenie kary, etap, powstanie obowiązku zapłaty kary, osoba uprawniona do dysponowania, konieczność uzyskiwania, częściowe odstąpienie, obowiązek zapłaty kary umownej, opóźnienie prac, uzyskiwanie zgody, termin

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, projekt, pozwany, robota dodatkowa, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót, opóźnienie w realizacji, inwestor

kara umowna

ważny powód, badanie profilaktyczne, wartość umowy, wypowiedzenie, pakiet podstawowy, pozwany, ministerstwo finansów, odstąpienie od umowy, kontrakt, oferta, zapłata kary umowna, miarkowanie kary umownej, prawo zamówień publicznych, wysokość zastrzeżonej kary, maksymalna wartość, prawo odstąpienia, wysokość kary umowna, służba celna, przedwczesne zakończenie, usługa

kara umowna

detektor, odstąpienie od umowy, wykonanie zobowiązania, zwłoka w dostarczeniu, zwłoka, nienależyte wykonanie zobowiązania, przyrząd, chemia, wartość brutto, zapłata kary umowna, jednostka wojskowa, równoczesne dochodzenie, instytut, kara umowna na wypadek, opóźnienie, rażące wygórowanie, kara umowna za odstąpienie, dochodzenie kary umownej, szkoda, zwrot zapłaconej ceny

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, pozwany, strop, kara umowna za odstąpienie, budowa, wierzytelność, beton, kara umowna za opóźnienie, praca wykonana, dochodzenie kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, wykonanie pracy, balustrada, kwota, zapłata, należność za prace, faktura, zoo, betonowanie

kara umowna

zwłoka, wypadek zwłoki, zwłoka w wykonaniu dzieła, zmniejszenie kary umownej, pozwany, odstąpienie od umowy, usterka, opóźnienie, zapłata kary umowna, protokół wykonania robót, rażące wygórowanie kary, żądanie kary umownej, listwa, termin, miarkowanie kary umownej, wykonanie zobowiązania, wykonanie pracy, spełnienie świadczenia, umowa strony, montaż blachy aluminiowej

kara umowna

kara umowna, odstąpienie od umowy, strona podwykonawcy, wynagrodzenie umowne, pozwany, upadłość, powołana umowa, wynagrodzenie netto, zmniejszenie kary umownej, kara umowna w razie, potrącenie, przedmiot umowy, wartość robót niewykonanych, realizacja robót, wierzytelność, miarkowanie kary umownej, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, nota obciążeniowa, uzupełniające zgłoszenie